Madde 1- Taraflar
Bir tarafta ………. adresinde mukim ………. ile, ………. adresinde mukim ………. arasında, aşağıdaki şartlarda bir sözleşme akdedilmiştir.
Bu sözleşmede ………. iş sahibi ………. Tic. Ltd. Şti. ise yüklenici olarak anılacaktır.
Madde 2- Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme ile iş sahibi; sözleşme mevzuu araçların her nevi bakım ve onarımlarını yüklenici yaptırmayı, Yüklenici de; söz konusu bakım ve onarım hizmetini iş bu sözleşme hükümlerine göre yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Sözleşme konusu bakım ve onarım hizmetleri; araçların üretici firma tarafından tavsiye edilen periyodik bakımları ile yağlama, yağ değiştirme, motor, şanzıman, diferansiyel, vs. aksamındaki her türlü onarımları ve parça değişimlerini kapsar.
Madde 3- Araçların Yükleniciye Teslimi ve Geri Alımı
Sözleşme mevzuu araçlar, sözleşmede belirtilen işleri yapabilmesi için, iş sahibinin yapılacak işler konusundaki istemlerini içeren yazılı talepnamesi veya ilgilinin sözlü müracaatı ile birlikte, yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen adresinde teslim edilir.
Yüklenicinin bakım ve onarım işini ifası esnasında, talepnamede yazılı işlemler dışında onarım ve parça değişimi gereği hasıl olursa, bu husus yerine getirilmeden önce iş sahibi haberdar edilerek onayı alınır.
İş sahibi, aracı yükleniciye teslim eden şoför ve görevlilerin aracın tamiri ve bakım konusundaki taleplerinin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını peşinen kabul eder.
İş bu sözleşme gereğince, araçların yükleniciye teslimi, servis danışmanına istekler belirtilip, tamir iş kartı açılmak suretiyle yapılır.
Yüklenici bakım ve onarım için gelen araçların içerisinde bulunup da kendisine yazılı tutanakla teslim edilmeyen malzemenin kaybından sorumlu olmayacaktır.
Aracın bakım ve onarımı esnasında değiştirilmek suretiyle araçtan çıkartılan garanti dışı eski parçalar, araç şoförüne teslim edilecektir.
Bakım ve onarım gören araçlar, araç şoförü veya iş sahibinin yetkilileri tarafından kontrol edilmelerini takiben teslim alınacaktır. Aracın servis dışına çıkmasından sonra tamir ve bakım konusu işlerle ilgili itirazlara, itibar edilmeyecektir.
Madde 4- İş Sahibine Tanınan Öncelikler
Yüklenici, iş bu sözleşme konusu araçların, bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesinde, iş sahibine, diğer müşterilere nazaran, öncelik tanıyacaktır.
Madde 5- Yedek parça Temini
Bakım ve onarım yapılmasında kullanılacak her nevi yedek parça, bedeli mukabilinde yüklenici tarafından temin edilecektir.
Madde 6- Özel Hükümler
Fatura kesildikten ………. sonra ödeme yapılacaktır. Hasarlı araçlarda ihbar ………. Tic. Ltd. Şti. Tarafından yapılacaktır.
Kesilen faturalar, ………. araç şoförüne teslim edilecektir.
Yüklenicinin, bu sözleşme gereğince her türlü bakım onarım işlerinde kullanacağı yedek parçalar, ………. A.Ş.’in belirlediği esaslar dâhilinde ve sürelerle garantili olacaktır.
Madde 7- ………. İli Dışında Meydana Gelecek Arızaların Giderilmesi
Araçlarda ………. ili dışında vuku bulacak arızalarda, iş sahibi, yüklenici şirket yetkililerini en kısa sürede haberdar edecek ve bu şekilde aracın hasarlı ya da arızalı bulunduğu yere en yakın ………. A.Ş. yetkili servisinin araca müdahalesi sağlanacaktır.
Madde 8- İskonto
İş bu sözleşme mevzuu araçların bakım ve onarım işleri karşılığında Yüklenici; ödemenin zamanında yapılması kaydıyla, hizmetin gerçekleştiği tarihte genel müşterilerine tatbik ettiği;
* Servis işçilik birim saat ücretleri üzerinden ……….,
* Tavsiye edilen yedek parça cari fiyatları üzerinden ……….,
iskonto yapmayı kabul ve taahhüt eder, Şu kadar ki, akü, lastik, antifiriz, madeni yağ, akaryakıt gibi dış piyasadan temin edilen parçalar iskonto haricindedir.
İş sahibi firmaya ait, Servis Filo Sözleşmesi kapsamındaki bir aracın kaza nedeniyle hasarlanması durumunda, Yüklenici Firmanın “Hasarlı Araç Prosedürü” uygulanır.
Madde 9- Ödemeler
Sözleşme mevzuu işlerin bedeli, İş Sahibi tarafından, fatura tarihinden itibaren ………. gün içerisinde Yüklenici şirket mutemedine veya banka hesabına ödenecektir.
Ödemenin yukarıda belirtilen süre içerisinde, ödenmemesi halinde iş bu sözleşmenin 10. Maddesindeki indirim ortadan kalkacağı gibi, iş sahibi, indirim mevzuu tutar ile birlikte fatura bedeline aylık %……. gecikme faizi eklenmesi suretiyle tediyede bulunmayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Ödemelerin sürekli geciktirilmesi durumunda, Yüklenici hizmet vermeyi durdurabileceği gibi sözleşmeyi tek yanlı feshedebilir. Banka hesaplarına veya şirket veznesine yapılacak ödemelerde ödemenin, iş sahibi şirket tarafından yapıldığı sarahaten belirtilerek fatura numaraları karşılığı yapılacaktır.
| Banka | Şube | Hesap No |
Madde 10- Sözleşmenin Süresi
İş bu sözleşme ../../…. – ../../…. tarihleri arasında geçerlidir. Taraflardan birinin sözleşmenin bitiminden 15 gün önce diğerinin elinde olacak şekilde feshi ihbar bildiriminde bulunmaması halinde sözleşme, aynı şartlarla kendiliğinden ………. yenilenmiş olur.
Madde 11- Sözleşmenin Feshi
İş bu sözleşme taraflarca Borçlar Kanunu İstisna Akdini düzenleyen hükümleri çerçevesinde haklı nedenlerle feshedilebileceği gibi, taraflar herhangi bir neden göstermeksizin de feshin geçerli olacağı tarihten 15 gün önce yekdiğerinin elinde olacak bir fesih bildirimi ile sözleşmeyi fesh edebilirler.
Madde 12- Tebligatlar
Taraflar bu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligata Salih Kanunu ikametgah adresi olarak kabul etmişlerdir, Noter aracılığıyla diğer tarafa adres değişikliğini bildirmedikleri takdirde iş bu sözleşmedeki adreslerine gönderilecek tebligatın geçerli olacağını peşinen kabul ederler.
Madde 13- İhtilafların Halli
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların hallinde ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 14- Son Hüküm
14 (ondört) maddeden ibaret bu sözleşme İş Sahibi ………. ile yüklenici ………. Tic. Ltd. Şti. arasında …/…/…. tarihinde 2 nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir.
İş Sahibi
Yüklenici
Kaşe – İmza
Kaşe – İmza
No responses yet